建设工程纠纷承包方的停工窝工损失怎样主张

哪些原因会导致出现停工窝工的情况呢？例如甲方的出图迟延或是施工场地移交迟延都会导致停窝工现象的发生，那么在停窝工的情况下怎么样去主张损失呢？

道华律师解答：

其实这个损失主要是费用上的损失，包括人工费的损失还有材料费、机械费的损失。在计算费用损失的时候，我们要关注两个维度的问题，第一个维度就是时间，第二个维度是工程量。时间就是我们停工的时间长短，这个时间段工程量就是我们停工期间等待的工人数量还有就是这个期间大型设备的一个数量。

那么我们怎么样去向甲方进行索赔主张呢？最好的方式就是通过签证的方式与甲方进行沟通确认。那么如果签证没有办法确定下来那我们可以通过索赔报告或者是往来函件的方式将我们的损失金额以及数量进行一个记录，为我们事后进行一个诉讼索赔做一个准备。

根据合同中的要求，我们可以向责任方发送正式通知，说明停工的原因和导致的损失，并要求赔偿停工窝工造成的损失。通知应当包括停工的日期、原因、损失的具体金额和证据支持等信息。尝试与责任方进行协商，寻求达成赔偿协议。协商解决可能包括直接的谈判或通过第三方调解机构进行调解。在协商过程中，可以提供详细的损失计算和证据，以支持你的主张。

如果协商解决不成功，可以考虑采取法律行动，向法院提起诉讼。在诉讼过程中，你需要提供证据证明停工的原因和导致的损失，并争取法院支持你的主张。

道华工程律师团，专做工程官司15年，具有丰富的诉讼/仲裁纠纷解决实战经验，欢迎随时咨询我们。